547118 / Vatialan siunauskappelin urkujen peruskorjaus
Määräaika:
6.5.2025
9:00
(UTC+03:00)
Määräaikaan:
Tiivistelmä
Katso samankaltaisia mahdollisuuksia
Kaikkien tietojen näyttäminen vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen palveluun.
547118 / Vatialan siunauskappelin urkujen peruskorjaus
Hankintailmoitustyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Julkaistu
25.3.2025
11:16
(UTC+02:00)
Kysymysten jätön määräaika
22.4.2025
9:00
(UTC+03:00)
Tarjousten määräaika
6.5.2025
9:00
(UTC+03:00)
Organisaatio
Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä
Kuvaus
Vatialan siunauskappelin urut peruskorjataan tarjouspyynnössä olevan työselosteen mukaisesti. Urkujen peruskorjauksen yhtenä tavoitteena on, että urkujen sähköjärjestelmä saadaan toimimaan varmasti ja luotettavasti. Tarjous tulee antaa sekä kokonaan uusivasta että säilyttävästä korjaustavasta. Tarjoajan tulee perustella, kumpi korjaustapa tulisi ensisijaisesti valita. Tilaaja tekee päätöksen valittavasta korjaustavasta sekä hinnan että perusteluiden pohjalta.
Tarjouksen tulee sisältää kaikki urkujen peruskorjauksen työvaiheet materiaaleineen soittimen peruskorjaussuunnitelmasta hyväksyttyyn lopputarkastukseen asti mukaan lukien ne lopputarkastuksesta alkavan takuuajan aikana tehtävät mahdolliset korjaukset, jotka takuu kattaa. Tilaaja edellyttää työlle ja materiaaleille vähintään viiden (5) vuoden takuuaikaa. Tarjouksen tulee sisältää kahden (2) vuoden huollot.
Tarjouksessa tulee huomioida seuraavat asiat:
- Siunauskappeli on virallisesti rakennustyömaa 31.12.2025 asti.
- Urkujen korjaaja on velvollinen osallistumaan pääurakoitsijan johtamaan aikataulusuunnitteluun oman työnsä osalta.
- Pääurakoitsija on laatinut työmaata koskevan työmaasuunnitelman, jossa esitetään työmaan kaluston, varastoinnin, jäteastioiden ja työmaan sosiaalitilojen sijainti. Kaikkien kohteella toimivien tulee noudattaa työmaasuunnitelmaa. Kukin urakoitsija vastaa omien materiaaliensa sijoittamisesta niille osoitettuun paikkaan. Pääurakoitsijalla on oikeus poistaa työmaalta väärin sijoitetut tai kulkureiteillä sijaitsevat materiaalit.
- Työmaan yleissiivouksen järjestää pääurakoitsija, mutta kunkin erillisurakoitsijan on huolehdittava omasta työstään aiheutuvien jälkien siivouksesta ja jätteiden käsittelystä. Iso kappeli siivotaan pölyttömäksi pääurakoitsijan toimesta ennen urkujen peruskorjauksen aloitusta. Urkujen korjaajan tulee puhdistaa iso kappeli omasta työstään aiheutuneesta pölystä tai muusta liasta ja jätteistä.
- Haitta-aineita sisältäviä materiaaleja, kuten lyijypitoisia urkupillejä tulee käsitellä huolellisesti ja siten, ettei haitallisia aineita joudu ympäristöön, vaan ne kerätään talteen ja kierrätetään asianmukaisesti.
- Pääurakoitsija huolehtii tarvittavien työmaatoimisto-, tauko-, sosiaali- ja varastotilojen järjestämisestä työmaalle. Edellä mainitut tilat ovat myös erillisurakoitsijoiden käytettävissä. Urkujen korjaaja vastaa kuitenkin kunnostuksessa tarvittavien tarvikkeiden varastoinnista työmaan ajan kuljetuskustannuksineen.
- Jokainen työmaalla toimiva urakoitsija on velvollinen perehdyttämään omat työntekijänsä työmaahan sekä noudatettaviin turvallisuusohjeisiin. Tilaaja edellyttää kaikilta työmaalta toimivilta voimassa olevaa työturvallisuuskorttia.
- Urkujen korjaajan tulee noudattaa rakennuttajan turvallisuusasiakirjaa työmaalla toimiessaan. Lisäksi urkujen korjaaja on velvollinen tutustumaan pääurakoitsijan laatimiin turvallisuusohjeisiin ja osaltaan myötävaikuttamaan niiden kehittämiseen etenkin oman työnsä osalta.
Tarjouksen tulee sisältää kaikki urkujen peruskorjauksen työvaiheet materiaaleineen soittimen peruskorjaussuunnitelmasta hyväksyttyyn lopputarkastukseen asti mukaan lukien ne takuuajan aikana tehtävät mahdolliset korjaukset, jotka takuu kattaa. Tarjouksen tulee sisältää myös osien purkaminen siltä osin, kuin se on tarpeellista sekä jätteiden poiskuljetus ja jätemaksut.
Tarjoajan tulee sitoutua tekemään kaikki korjaustyöt virheettömästi, korkealla ammattitaidolla, laadukkailla materiaaleilla ja sovitussa aikataulussa. Korjausmenetelmien tulee perustua tunnettujen urkukomponenttivalmistajien osiin ja järjestelmiin niin, että niillä on kattava takuu ja mahdollisia korjauksia voidaan toteuttaa vielä vuosikymmenienkin päästä.
Tarjoajan tulee hyväksyttää maksueräsuunnitelma tilaajalla ennen työn aloitusta. Laskujen maksuehdon tulee olla vähintään 21 päivää ja viivästyskoron voimassa olevan korkolain mukainen.